如果你還沉浸在喜憂參半的630中，那你就OUT了！

   因為，絕大多數人已經歸位到“搶屋頂”大戰嘍！

   如果，搶到屋頂，收不回電價，你還能開心起來嗎？

　　在市場放開后，電費回收糾紛預計將有增無減。在分布式光伏電站方面，繼“全國首例分布式光伏屋頂電費糾紛案”(浦江大唐恒信新能源開發有限公司與浙江瑞星化纖有限公司買賣合同糾紛案)后，分布式屋頂電費糾紛屢現。

附：光伏工程建設中容易出現法律糾紛的環節

　　（該部分摘自陽光所高級合伙人、商事爭議解決業務部負責人郝利公開演講內容。）

　　下面，針對這幾大常見的爭議問題進行簡單的分析：

   1.案件管轄問題

　　比如，一個光伏業主和總承包商未經招投標簽署了EPC合同，后來發生爭議，業主準備將承包商起訴到法院。首先是合同是否有效，如果無效，合同約定的爭議管轄的條款是否具有約束力。雙方約定的原告所在地的法院管轄可不可以，還是說這個案子應當到項目所在地法院進行起訴。一準備打官司，我們馬上就會面臨非常多的法律問題，至少要先確定到哪個法院起訴。

　　根據最高人民法院的司法解釋，施工合同糾紛作為不動產糾紛實行專屬管轄，由項目所在地的法院管轄。但問題是EPC不是簡單的施工合同糾紛，光伏電站又是屬于比較特殊的EPC，占比最高的是設備的供貨而不是施工，因此EPC是否應該適用施工合同的這種專屬管轄，在實踐當中爭議比較大。

　　通過大數據的分析，結合我們辦過的案件，我們基本上可以得出這樣的裁判規則：地面光伏電站EPC總承包屬于建設工程合同，適用專屬管轄，屋頂分布式光伏項目EPC總承包可以認定為承攬合同，不適用專屬管轄。如果想規避這個專屬管轄，你也可以約定仲裁，比如你約定EPC總承包合同發生糾紛后由某仲裁委員會處理，就可以突破專屬管轄的問題。

　　2.合同效力問題

　　我們簽署了一個EPC總包合同，簽署了組件供貨合同，這個合同是不是有效對我們來說至關重要。那么哪些情形會導致合同無效？我覺得要重點關注以下問題：

　　（1）光伏項目需要哪些審批手續？哪些手續缺失會導致合同無效？

　　（2）民營投資的光伏項目設計、施工、采購是否必須招標，如果沒有招標，是否會導致合同無效？

　　（3）做光伏工程的EPC承包商需要什么資質，沒有工程資質的組件供應商做EPC，簽署的合同有效嗎？

　　（4）如果存在合同無效的情形，一方能解除合同嗎？該如何結算呢？

　　光伏項目的審批流程分為三個階段：備案階段、施工階段、并網階段，哪些環節影響合同效力我們需要了解。比如備案階段涉及到項目的選址和土地預審，在施工階段涉及建設工程規劃許可，這些都會影響到合同效力，而施工許可手續缺失通常不會影響合同效力。

　　對于很多組件供應商來說，一個更困惑的問題出現了，沒有資質，又想做光伏EPC總包。怎么辦呢？第一是找有資質的企業組成聯合體，共同承擔EPC，當然業主要同意；第二如果有相應的項目管理的資質，你可以簽署一個項目管理的合同加組件買賣的合同；第三是可以和業主之間簽BT、BOT的合同，再以D-B方式發給承包商。這些都是破解的辦法。

　　3.結算問題

　　很多光伏項目之所以打官司，都是因為價款結算談不攏。大部分的項目都是竣工結算的時候打官司，或者是工程干到一半干不下去了，解除合同打官司。現在大家都在搶6.30，沒空考慮打官司的事，搶完之后可能就要面臨訴訟和仲裁問題。所以要提前有所準備。

　　根據我們的經驗，首先，工程價款結算往往和工期、質量問題糾纏在一起。承包商提起工程結算的訴訟時，業主會提出工期和質量的抗辯，也可能在案件處理過程中提出反訴，或者另行起訴。工期問題在訴訟時各方都會比較關注。對業主來說，只要證明工期延誤就可以了，但對于承包商來說，如果你主張工期延誤的問題不是我的責任，你就要舉證，證明業主存在施工圖紙延遲、提供場地延遲或者付款延遲等問題。工期延誤不僅涉及工期違約金，甚至還會涉及到補貼的問題、涉及電價的問題。因為工期延誤，沒有搶到6·30導致電價損失，該誰承擔責任，如何賠償，都是非常復雜的問題。質量問題就更普遍了。雙方對于產品質量發生糾紛時，往往由于國家和行業標準不完善，買賣合同又沒有規定，或者錯過了質量異議期以及沒有足夠的證據等原因，受損失的一方無法獲得賠償。這些都對我們合同簽訂和履約管理提出了更高的要求。

　　其次，是無效合同該如何結算。根據司法解釋，只要工程竣工驗收合格了，仍然參照合同約定支付價款。但合同約定的違約責任，關于工期、逾期付款違約責任等等，這些都沒有約束力了，所以合同無效仍然有非常嚴重的后果。

　　再次，價款支付條件和違約金標準也是焦點。如何合理設定付款條件，履約過程如何管理，逾期付款違約金多少是合適的，超過多少是不能獲得支持的，沒開發票是否可以作為拒付貨款的依據，這些都是很重要的法律問題。比如，在實踐當中，對于逾期付款違約金各地法院判決也不一樣，從同期銀行貸款利率的1倍到4倍不等。對于我們來說，就是盡量能夠在合同當中事先對違約金進行約定。

　　4. 保全、執行問題

　　在案件處理過程當中保全、執行非常關鍵，企業可以在起訴的同時向法院申請財產保全，擔保的數額一般來說不超過請求保全數額的30%。可以保全的財產，包括銀行賬戶，也包括其他的電費收益，電站、房產等等，對外投資的股權、債權。

　　關于強制執行，最近最高法院出臺了非常多的關于執行的規定，執行過程中可以采取措施凍結、變價、劃撥被執行人的財產，還可以對企業法定代表人、實際控制人等進行限制高消費，一旦被限制高消費，對于一個商人來說，就是一個非常大的限制，擔任企業法定代表人的朋友要特別注意這個問題。

　　在實踐當中，還有很多其他的跟法律相關的問題，我就不一一贅述了，歡迎大家有什么法律問題歡迎隨時跟我們溝通。（來源：電力法律觀察）